**на условиях CFR**
г. ________, «___» ________ 2024 г.
Индивидуальный предприниматель Русаков Иван Сергеевич, зарегистрированный по законодательству Российской Федерации, ИНН: ____________, ОГРНИП: ____________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», с одной стороны, и ____________ (полное наименование компании или ФИО), зарегистрированное в ____________ (указать страну), в лице ____________ (ФИО), действующего на основании ____________ (устав/доверенность), именуемое в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее — «Договор») о нижеследующем:
**1. Предмет Договора**
1.1. Поставщик обязуется поставить Покупателю товары, указанные в спецификации (Приложение №1 к настоящему Договору), а Покупатель обязуется принять и оплатить указанные товары в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.
**2. Условия поставки**
2.1. Поставка товаров осуществляется на условиях CFR (Cost and Freight) в соответствии с Incoterms 2020 до порта назначения, указанного в спецификации.
2.2. Поставщик обязуется заключить договор перевозки товаров до порта назначения и оплатить все расходы по доставке до этого порта.
2.3. Переход рисков потери или повреждения товаров осуществляется в момент передачи товаров на борт судна в порту отправления.
**3. Цена Договора и порядок расчетов**
3.1. Общая стоимость товаров определяется в соответствии с инвойсом, выставленным Поставщиком, и включает стоимость товаров и стоимость фрахта до порта назначения.
3.2. Оплата по инвойсу осуществляется Покупателем в следующие сроки:
— 100% стоимости товаров в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения инвойса.
3.3. Расчеты между Сторонами производятся в валюте: JPY (йенах).
3.4. Платежи производятся путем банковского перевода на расчетный счет Поставщика, указанный в разделе 10 настоящего Договора.
**4. Качество и комплектность товаров**
4.1. Качество поставляемых товаров должно соответствовать стандартам, действующим в стране производства и (или) предусмотренным технической документацией на товары.
4.2. Комплектность товаров определяется спецификацией и должна соответствовать стандартам, установленным изготовителем.
**5. Права и обязанности сторон**
5.1. Поставщик обязуется:
— Осуществить поставку товаров в срок, предусмотренный настоящим Договором.
— Оформить все необходимые документы для таможенного оформления товаров в стране отправления.
— Предоставить Покупателю документы, подтверждающие отправку товаров.
5.2. Покупатель обязуется:
— Принять и оплатить товары в соответствии с условиями настоящего Договора.
— Осуществить таможенное оформление товаров в стране назначения.
— Осуществить оплату всех таможенных пошлин, налогов и сборов в стране назначения.
**6. Ответственность сторон**
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.2. В случае нарушения сроков оплаты Покупателем, Поставщик вправе приостановить выполнение своих обязательств до момента получения полной оплаты.
6.3. За каждый день просрочки оплаты по инвойсу, Покупатель уплачивает Поставщику неустойку в размере 0,1% от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, но не более 10% от суммы просроченного платежа (ст. 330 Гражданского кодекса Российской Федерации).
**7. Форс-мажор**
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это вызвано обстоятельствами непреодолимой силы (форс-мажор), подтвержденными компетентными органами.
7.2. Сторона, для которой наступили обстоятельства непреодолимой силы, обязана незамедлительно уведомить другую Сторону в письменной форме.
**8. Разрешение споров**
8.1. Все споры и разногласия, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, решаются путем переговоров между Сторонами.
8.2. В случае недостижения соглашения споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города ________ в соответствии с законодательством Российской Федерации.
**9. Прочие условия**
9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
9.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны только в случае, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.
9.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
**10. Реквизиты и подписи сторон**
**Поставщик:**
Индивидуальный предприниматель Русаков Иван Сергеевич
Фактический адрес: 690065, Приморский край, Владивостокский г.о., г. Владивосток, ул. Крыгина, д. 94
ИНН: 253801726301
ОГРНИП: 317253600035721
Р/с: 4080 2810 1200 2000 1078
БИК: 040813770
ФИЛИАЛ «ХАБАРОВСКИЙ» АО «АЛЬФА-БАНК» г Хабаровск
к/с: 3010 1810 8000 0000 0770
Телефон: ____________
Email: ____________
______________________ (подпись)
**Покупатель:**
____________________________ (полное наименование компании или ФИО)
Адрес: ____________
ИНН: ____________
КПП: ____________
ОГРН: ____________
Р/с: ____________
Банк: ____________
БИК: ____________
К/с: ____________
Телефон: ____________
Email: ____________
______________________ (подпись)